ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                          «САНАТОРИЙ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»

                                                                                                                                                                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                Директор ГУП Оренбургской области

«Санаторий «Южный Урал»

                                                                     Г.В. Романов

                                                                        «  30 »      июля    2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора:

на выполнение работ по   ремонту кровли

методом напыления пенополиуретана и полимочевины

 здания санатория

по адресу г. Орск , ул. Докучаева, д.2

г. Орск 2014 г.

Требования к качеству, характеристикам работ:

Работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, в соответствии с условиями контракта, заданием Заказчика, сметной и технической документацией. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Привлечение субподрядчика(ов) допускается исключительно по согласованию с Заказчиком. Ответственность за все действия субподрядчиков перед Заказчиком несет Подрядчик. Все материалы, используемые для проведения строительных работ, должны, иметь сертификаты качества или соответствия, или паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего санатория. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенического режима на ремонтируемых объектах возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. На результат работ, согласно техническому заданию (Приложение 2) должна распространяться гарантия продолжительностью не менее 5 (пяти) лет с момента подписания акта сдачи результатов работ Заказчику. В период действия гарантии Подрядчик обязуется за свой счет устранять выявленные недостатки (в том числе скрытые). Результат работ должен соответствовать СНиП II-26-2010 (Кровли).

Запрос цен является не торговой формой закупки, не попадает под действие статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является публичным конкурсом и не попадает под действие статей 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения процедуры запроса цен без объяснения причин. Заказчик не несет материальной ответственности перед участниками закупки, которым такое действие может принести убытки.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Заявка оформляется следующим образом:

1. Заявка подается в установленной форме (Приложение 1) печатном виде, на бумажном носителе, одним документом. Заявка подписывается уполномоченным представителем участника закупки и скрепляется печатью участника закупки. Произвольное изменение формы заявки не допускается. Применение факсимильного воспроизведения подписи не допускается (Примечание: Техническое задание является Приложением 2 к настоящей документации и не является частью заявки). При оформлении заявки допускается использование фирменного бланка Участника.

2. К заявке прикладываются следующие документы:

- гарантийное письмо на фирменном бланке Участника закупки, о непроведении ликвидации Участника закупки, собственноручно подписанное уполномоченным представителем участника, применение факсимильного воспроизведения подписи не допускается;

- гарантийное письмо на фирменном бланке Участника закупки, о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях на день подачи заявки на участие в закупке, собственноручно подписанное уполномоченным представителем участника, применение факсимильного воспроизведения подписи не допускается;

- гарантийное письмо на фирменном бланке Участника закупки, об отсутствии у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, собственноручно подписанное уполномоченным представителем участника, применение факсимильного воспроизведения подписи не допускается;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса цен (копия решения либо приказа о назначении, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса цен без доверенности; в случае если от имени участника запроса цен действует иное лицо, к заявке дополнительно прилагается доверенность на осуществление действий от имени Участника запроса цен, подписанную руководителем Участника закупки и скрепленную печатью Участника закупки;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за 3 месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о запросе цен.

3.    При прошивании документов, формируется опись приложенных документов, опись приложенных документов подписывается уполномоченным представителем участника закупки и скрепляется печатью участника закупки, применение факсимильного воспроизведения подписи не допускается. Опись приложенных документов оформляется отдельным листом и помещается первым листом в подшивке и прошивается вместе с иными документами, приложенными к заявке.

4.    Прошивка проклеивается фиксирующим листом, на котором указывается количество прошитых листов, наименование должности уполномоченного представителя участника. Проставляется собственноручная подпись уполномоченного представителя участника. Фиксирующий лист с подписью уполномоченного представителя участника скрепляется печатью участника.

5.    Заявка, с приложенными документами направляется в запечатанном конверте по адресу 462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д.2 (кабинет №300 бухгалтерия ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал»), на конверте указывается наименование закупки, номер извещения о закупке, размещенного на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ фирменное наименование и юридический адрес Участника, направившего заявку.

При получении конверта с заявкой, лицом, принявшим такой конверт, проставляется отметка о дате и времени получения конверта. Допускается доставка запечатанного конверта посредством почтовой связи. В данном случае, моментом получения конверта является момент непосредственной доставки конверта из отделения почты России  представителем Заказчика по адресу 462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д.2 (ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный-Урал» кабинет бухгалтерии № 300),  и внесения сведений о входящей почтовой корреспонденции в журнал регистрации заявок, хранящийся по адресу 462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д.2 (ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный-Урал», кабинет бухгалтерии № 300). В независимости от способа доставки запечатанного конверта, содержащего заявку и приложенные документы, риски несвоевременного получения Заказчиком такой заявки несет Участник закупки.

Заявки, поданные по истечении срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки без вскрытия конвертов.

Требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, их количественных и качественных характеристиках

При описании поставляемого товара, выполняемых работ участники закупки обязаны указывать конкретные показатели. Цена указывается в российских рублях.

Место выполнения работ:

Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, улица Докучаева, дом 2

Срок выполнения работ:

С «01» сентября 2014г. по «30» сентября 2014г.;

Сведения о начальной максимальной цене договора:

1 481 283 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят три) рубля 00 копеек.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Безналичный расчет, после подписания Договора Заказчик перечисляет аванс в размере 30% от общей стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 10(десяти) банковских дней со дня подписания акта выполненных работ и затрат по форме КС-2 и КС-3, предоставления счета-фактуры

Порядок формирования цены договора:

Цена определена по результатам анализа конъюнктуры рынка. Ценой договора признается итоговая цена с учетом всех налогов, пошлин и сборов, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством; стоимости поставляемых материалов, изделий, комплектующих изделий транспортных расходов по их доставке до места выполнения работ, затрат на временные здания и сооружения, утилизацию демонтированных строительных материалов, а также все иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по договору согласно техническому заданию (Приложение 2).

Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д. 2, кабинет №300

(бухгалтерия  ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный-Урал»)

в рабочие дни понедельник-пятница в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут , перерыв с 12 часов 00 минут до 12часов 30 минут.

в субботу в период с 08 часов 30 минут до 13 часов 30 минут без перерыва.

Начало приема заявок на участие в запросе цен

08 часов 30 минут (время местное) 31.07.2014г.

Окончание приема заявок на участие в запросе цен

16 часов 30 минут (время местное) 06.08.2014г.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участниками закупки могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об отсутствии конкурсного производства. Подтверждается гарантийным письмом, подписанным уполномоченным представителем участника;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях на день подачи заявки на участие в закупке. Подтверждается гарантийным письмом, подписанным уполномоченным представителем участника;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. Подтверждается гарантийным письмом, подписанным уполномоченным представителем участника;

- наличие у участника допусков СРО для выполнения работ, указанных в техническом задании (Приложение 2)

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Разъяснения предоставляются Заказчиком с момента размещения документации о закупке на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, но не позднее, чем за 2 дня до даты окончания приема заявок закупки. Разъяснения предоставляются в электронном виде на адрес, указанный при подаче запроса. Запрос разъяснений оформляется в электронном виде одним файлом в формате MSWord, подписывается электронной подписью участника и направляется на официальный электронный адрес заказчика с указанием в теме письма номера закупки.

Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке:

462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д. 2

(кабинет директора ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный-Урал»)

14 часов 30 минут (время местное) 07.08.2014г.

Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:

462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д. 2

(кабинет директора ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный-Урал»)

15 часов 00 минут (время местное) 07.08.2014г.

Условия допуска к участию в закупке:

Соответствие требованиям к участникам закупки. Соответствие оформления заявки требованиям документации о закупке.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. Ценой договора признается итоговая цена с учетом всех налогов, пошлин и сборов, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством; стоимости поставляемых материалов, изделий, комплектующих изделий транспортных расходов по их доставке до места выполнения работ, затрат на временные здания и сооружения, утилизацию демонтированных строительных материалов, а также все иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по договору согласно техническому заданию (Приложение 2). Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок;

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

В порядке очередности поступления заявок;

Размер обеспечения заявки на участие в закупке:

Не установлен.

Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения:

Не установлен.

Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения:

Не установлен.

Срок подписания договора с победителем закупки:

Не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента определения победителя и подписания протокола по результатам рассмотрения заявок.

Приложение №1 – Форма заявки на участие в запросе цен

Приложение №2 – Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли  методом напыления пенополиуретана и полимочевины здания санатория по ул. Докучаева, д.2 площадью 884 м2.

Приложение №3 - Проект договора

Приложение № 1

Заявка

на участие в запросе цен

____ N ___________                                               Кому: Государственное унитарное предприятие                   Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал»

«ХХ» ххххх 2014 г.                                                

Полное, сокращенное фирменное наименование участника закупки:

_____________________________________________________________________________________

Юридический адрес участника закупки:

_____________________________________________________________________________________

Почтовый адрес участника закупки:

_____________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика участника закупки (ИНН)

__________________________________________________________________________________

Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП):

__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника закупки:

_____________________________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос цен - извещение № _______________________________ от «___» _____________ 20___ года, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по ремонту кровли методом напыления пенополиуретана и полимочевины здания санатория по ул. Докучаева, д.2 на условиях, указанных в запросе котировок (документации о закупке) и согласно техническому заданию.

1. Цена предложения сформирована с учетом всех налогов, пошлин и сборов, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством; стоимости поставляемых материалов, изделий, комплектующих изделий транспортных расходов по их доставке до места выполнения работ, затрат на временные здания и сооружения, утилизацию демонтированных строительных материалов, а также все иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по договору.

2.                  В случае если нами не были учтены какие-либо расценки, которые должны быть учтены, в соответствии с предметом котировочной заявки, работы будут выполнены в полном соответствии в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

3.                  Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательства выполнить работы, в соответствии с требованиями котировочной заявки и согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса цен.

4.                  Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

5.                  Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса  цен или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем запроса цен , и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом запроса цен , о включении нас в Реестр недобросовестных поставщиков.                                             

В случае принятия нашей заявки мы обязуемся выполнить работы на условиях запроса цен и согласно техническому заданию.

Руководитель организации поставщика                                 ___________ /___________________

                                                                                                          Подпись         расшифровка подписи

«__» __________ 2014 года.                                                           М.П.

Приложение 2

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту кровли

методом напыления пенополиуретана и полимочевины

здания санатория по ул. Докучаева, д.2

 площадью 884 м2.

Приложение № 3

ПРОЕКТ

                ДОГОВОР №______

на выполнение работ по ремонту кровли

методом напыления пенополиуретана и полимочевины

здания санатория по ул. Докучаева, д.2площадью 884 м2.

 г. Орск                                                                                                                   «___»_______________2014 г.  

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал» , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Романова Георгия Валентиновича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________________действующего на основании____________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании решения комиссии (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен от «__»______ 2014г. №___) заключили настоящий договор о нижеследующем :

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по  выполнению работ по ремонту кровли методом напыления пенополиуретана и полимочевины здания санатория по адресу: г. Орск, ул. Докучаева, д.2, площадью 884 м2

1.2. Объем работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются согласно ведомости объемов работ Приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора .

1.3. Исполнитель выполняет весь комплекс работ и других мероприятий, необходимых для производства работ и их полного завершения в соответствии с необходимой технической документацией, с действующими ведомственными правилами и инструкциями, с Гражданским кодексом РФ и иными действующими, нормативными документами.

1.4. Работы выполняются силами и с использованием материалов Исполнителя в условиях стесненности без приостановления деятельности санатория. 

1.5. Срок выполнения работ – с «01» сентября 2014г. по «30» сентября 2014.

1.6. При необходимости изменения срока начала, и окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее, чем за 48 часов до его наступления.

1.7. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно по соглашению с Заказчиком.

1.8. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

2. Порядок расчетов

2.1. Цена работ по настоящему договору составляет –___________________________ ( сумма прописью), в том числе НДС, и включает все расходы, необходимые для выполнения работ согласно ведомости объемов работ (Приложение №1)

2.2. Источник оплаты настоящего Договора – собственные средства заказчика.

2.3. Цена Договора определена на весь срок выполнения работ.

2.4. Цена Договора является твердой и  не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора сформирована с учетом налогов и других обязательных платежей.

2.5 После подписания договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% от общей стоимости договора на основании выставленного счета.

2.6. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленной счет-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней со дня  подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан выполнить лично в полном объеме работы и гарантировать качество

выполняемых работ. Работы производятся с 9.00 до 19.00 часов ежедневно.

3.2. Исполнитель обязан гарантировать качество используемых материалов и оборудования,

наличие сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.

3.3. Исполнитель обязан во время выполнения работ соблюдать санитарно-эпидемиологический режим в учреждении, своевременно удалять с территории санатория строительный мусор и иные отходы.

3.4. Исполнитель обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных

мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

3.5. Исполнитель имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

3.6.Заказчик вправе следить за ходом работ Исполнителя на любой стадии, совместно с

представителем Исполнителя осуществляет технический контроль за выполнением работ,

производит проверку соответствия используемых материалов.

3.7.Права и обязанности сторон не урегулированные данным Договором, регулируются

действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Исполнитель при сдаче работ по ремонту  кровли  обязан:

-представить Акт о приемке выполненных работ в 2-х экземплярах;

-представить справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

Дефекты, выявленные при эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, устраняются подрядчиком за свой счет.

3.9. Исполнитель обязуется представить заказчику необходимую исполнительную документацию по выполнению работ.

3.10.В случае необходимости по согласованию сторон Заказчик вправе изменять виды и объемы работ, предусмотренных  документацией, в пределах установленной цены договора.

4.Приемка и сдача работ.

4.1. Исполнитель приступает к работе в срок, установленный в настоящем Договоре.

4.2. Сдача результатов работ на соответствие их объема и качества требованиям настоящего Договора и приложений к нему оформляется Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), которые подписываются обеими сторонами.

4.3. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных материалов и оборудования.

4.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков (дефектов), которые допустил Исполнитель, а также в случае нарушения исполнителем п. 3.3 настоящего договора.

4.5.Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан письменно известить об этом Исполнителя в срок не позднее 10 дней с момента их обнаружения.

4.6.При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего Договора должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами Договора обе стороны поровну.

4.7.Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Исполнителя. При обоснованности претензий Заказчика, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в недельный срок устранить недоделки и недостатки на объекте  работ.

4.8.Требования,  установленные выше могут быть предъявлены в ходе выполнения работы или при ее принятии, а если нет возможности обнаружить недостатки при принятии работы в течение гарантийного срока Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Исполнителя.

5. Качество и гарантии

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ в строгом соответствии со строительными нормами и правилами и другими нормативными актами.

5.2. Исполнитель предоставляет согласно действующему законодательству Российской Федерации на выполненные Работы гарантию качества, которая действует в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему Договору составляет 60 (шестьдесят) календарных месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.3. Если в пределах гарантийного срока обнаруживаются дефекты, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет в срок не позднее трех дней с момента получения уведомления о выявлении дефекта.

5.4. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы поставки Исполнителя не соответствующие сертификатам качества декларациям соответствия, то все работы по их замене осуществляются Исполнителем за свой счет.

8.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Исполнителя, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком (инвестором, пользователем, эксплуатирующими службами).

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.

7.2. При недостижении  взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке, в соответствии с действующими положениями, о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.

8. Изменения или дополнения договора

8.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

8.2. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения принятых обязательств, согласно условиям настоящего договора.

9.2.При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами, условиях.

9.3.Настоящий договор подряда заключен между сторонами-участниками, подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

К настоящему договору прилагается: Приложение № 1 – ведомость объемов работ.

                                                            10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

                                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение №1

     К договору № _____

   От «____» _________ 2014г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

«САНАТОРИЙ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА ЦЕН

На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли методом напыления пенополиуретана и полимочевины здания санатория по ул. Докучаева, д.2 площадью 884 м2.

                                                                                                                         «07» августа  2014 года

Заказчик:

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Санаторий Южный Урал».

Место нахождения: 462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д. 2

Почтовый адрес: 462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д. 2

Электронный адрес (e-mail):uguralzakup@yandex.ru

Контактный телефон: (3537) 22-00-07, Факс: (3537) 22-00-07.

Наименование и описание объекта закупки:

Выполнение работ по ремонту кровли методом напыления пенополиуретана и полимочевины здания санатория по ул. Докучаева, д.2 площадью 884м2.

Сведения о начальной максимальной цене договора:

1 481 283 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят три) рубля 00 копеек.

Место поставки (выполнения работ, оказания услуг):

Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, улица Докучаева, дом 2

Сроки выполнения:

С «01» сентября 2014г. по «30» сентября 2014г..

Источник финансирования:

Собственные средства организации.

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

Запрос цен.

Извещение о проведении  запроса цен было размещено на официальном сайте сети Интернет http://zakupki.gov.ru«30» июля 2014 года № 31401387386 и сайте заказчика ugural-orsk.ru.

     В связи с необходимостью внесения изменений в раздел «Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям»  Документации о проведении запроса котировок  

     ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал» приняло решение:

РЕШЕНИЕ:

1.   Отказаться от проведения запроса цен  на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли методом напыления пенополиуретана и полимочевины здания санатория по ул. Докучаева, д.2 площадью 884 м2.

2. Так как Решение об отказе проведения запроса цен принято до рассмотрения заявок на участие в запросе цен , заявки, полученные до принятия решения об отказе не вскрываются и по письменному запросу участника закупки, подавшего заявку, возвращаются данному участнику.

3. Разместить сведения об отказе от проведения запроса цен на официальном сайте http://zakupki.gov.ru в течение дня, следующего за днем принятия настоящего Решения.

4.  Внести необходимые изменения в Документацию о проведении запроса котировок и объявить закупочную процедуру повторно.

И.О. Директора ГУП Оренбургской области

«Санаторий «Южный Урал»                                       _____________         Е.П. Коник                                                                                                                  

Извещение о проведении запроса цен

№ 002                                                                                               Дата: «02»   августа 2014__ года

Место размещения извещения:

www.zakupki.gov.ru

Директором Государственного унитарного предприятия Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал» принято решение о проведении запроса цен на право заключения договора на поставку продуктов питания (мясо говядины) на период август-сентябрь 2014г.

Заказчик:

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Санаторий Южный Урал».

Место нахождения: 462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д. 2

Почтовый адрес: 462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д. 2

Электронный адрес (e-mail):uguralzakup@yandex.ru

Контактный телефон: (3537) 22-00-07, Факс: (3537) 22-00-07.

Наименование и описание объекта закупки:

Сведения о начальной максимальной цене договора:

108 800 рублей 00 копеек (Сто восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек)

Место поставки (выполнения работ, оказания услуг):

Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, улица Докучаева, дом 2

Условия и сроки исполнения договора:

Согласно документации о закупке

Источник финансирования:

Собственные средства организации.

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

Запрос цен.

Срок подачи заявок участников закупки:

Начало приема заявок на участие в запросе цен

08 часов 30 минут (время местное) 05.08.2014г.

Окончание приема заявок на участие в запросе цен

16 часов 30 минут (время местное) 11.08.2014г.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8:30 часов до 16:30 часов (перерыв с 12:00 часов до 12:30 часов), в субботу с 8:30 часов до 13:30 часов без перерыва.

Место подачи заявок участников:

462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д. 2

( ГУП «Санаторий «Южный Урал», кабинет бухгалтерии № 300)

Требование обеспечения исполнения договора:

Не установлено.

Требования к участникам:

Участниками закупки могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим требованиям:  требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, непроведение ликвидации участника закупки; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

Порядок подачи заявок участников закупки:

Согласно документации о закупке

Дата время и место, вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке:

12.08.2014г.; 14 часов 00 мин. (время местное);

462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д. 2

(кабинет директора ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал»)

Директор ГУП Оренбургской области

«Санаторий «Южный Урал»                                       _____________         Г.В. Романов                                                                                                                

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области

 «Санаторий «Южный Урал»

                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                Директор ГУП Оренбургской области

«Санаторий «Южный Урал»

                                                                                    _________________ Г.В. Романов

                                                                        «   02 __»      августа_    2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА цен

на право заключения договора:

на поставку продуктов питания (мясо говядины)

для нужд ГУП Оренбургской области

«Санаторий «Южный Урал»

г. Орск 2014 г.

.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара:

Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара , а также размер, вес, упаковка, условия транспортировки установлены в Технической документации (Приложение №2) .

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Заявка оформляется следующим образом:

1. Заявка подается в установленной форме (Приложение 1) в печатном виде, на бумажном носителе, одним документом. Заявка подписывается уполномоченным представителем участника закупки и скрепляется печатью участника закупки. Произвольное изменение формы заявки не допускается. Применение факсимильного воспроизведения подписи не допускается (Примечание: Техническое задание является Приложением 2 к настоящей документации и не является частью заявки). При оформлении заявки допускается использование фирменного бланка Участника.

2. К заявке прикладываются следующие документы:

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса цен (копия решения либо приказа о назначении, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса цен без доверенности; в случае если от имени участника запроса цен действует иное лицо, к заявке дополнительно прилагается доверенность на осуществление действий от имени Участника запроса цен, подписанную руководителем Участника закупки и скрепленную печатью Участника закупки;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за 3 месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о запросе цен.

- декларация о соответствии   требованиям , предъявляемым к участникам закупки, на фирменном бланке Участника закупки, подписанное  руководителем Участника закупки и скрепленное печатью Участника закупки;

3.    При прошивании документов, формируется опись приложенных документов, опись приложенных документов подписывается уполномоченным представителем участника закупки и скрепляется печатью участника закупки, применение факсимильного воспроизведения подписи не допускается. Опись приложенных документов оформляется отдельным листом и помещается первым листом в подшивке и прошивается вместе с иными документами, приложенными к заявке.

4.    Прошивка проклеивается фиксирующим листом, на котором указывается количество прошитых листов, наименование должности уполномоченного представителя участника. Проставляется собственноручная подпись уполномоченного представителя участника. Фиксирующий лист с подписью уполномоченного представителя участника скрепляется печатью участника.

5.    Заявка, с приложенными документами направляется в запечатанном конверте по адресу 462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д.2 (кабинет №300 бухгалтерия ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал»), на конверте указывается наименование закупки, номер извещения о закупке, размещенного на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ фирменное наименование и юридический адрес Участника, направившего заявку.

При получении конверта с заявкой, лицом, принявшим такой конверт, проставляется отметка о дате и времени получения конверта. Допускается доставка запечатанного конверта посредством почтовой связи. В данном случае, моментом получения конверта является момент непосредственной доставки конверта из отделения почты России  представителем Заказчика по адресу 462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д.2 (ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный-Урал» кабинет бухгалтерии № 300),  и внесения сведений о входящей почтовой корреспонденции в журнал регистрации заявок, хранящийся по адресу 462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д.2 (ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный-Урал», кабинет бухгалтерии № 300). В независимости от способа доставки запечатанного конверта, содержащего заявку и приложенные документы, риски несвоевременного получения Заказчиком такой заявки несет Участник закупки.

Заявки, поданные по истечении срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки без вскрытия конвертов.

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его количественных и качественных характеристиках

При описании поставляемого товара, его количественных, качественных  и функциональных характеристик (потребительских свойств) участники закупки обязаны указывать конкретные показатели. Цена указывается в российских рублях.

Место поставки товара:

Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, улица Докучаева, дом 2

Срок поставки товара:

С момента подписания договора  по «30» сентября 2014г.;

Условия поставки товара:

Поставка осуществляется два раза в неделю – вторник и пятница,  согласно поданной заявке Заказчика, направленной посредством телефонной и/или факсимильной связи в адрес поставщика в течение одного рабочего дня от даты получения заявки.

Не заказанная заказчиком продукция не поставляется, не принимается и не оплачивается заказчиком;

. Сведения о начальной максимальной цене договора:

108 800 рублей 00 копеек (Сто восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

Порядок формирования цены договора:

Цена определена по результатам анализа конъюнктуры рынка. В цену товара должны быть включены все расходы Поставщика, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, доставку, разгрузку товара.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

     Оплата осуществляется путем безналичного расчета в российских рублях. Оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания сторонами товарных накладных и предоставления Поставщиком счетов – фактур.

Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д. 2, кабинет №300

(бухгалтерия  ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный-Урал»)

в рабочие дни понедельник-пятница в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут , перерыв с 12 часов 00 минут до 12часов 30 минут.

в субботу в период с 08 часов 30 минут до 13 часов 30 минут без перерыва.

Начало приема заявок на участие в запросе цен

08 часов 30 минут (время местное) 05.08.2014г.

Окончание приема заявок на участие в запросе цен

16 часов 30 минут (время местное) 11.08.2014г.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участниками закупки могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим требованиям:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об отсутствии конкурсного производства. 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

 Соответствие вышеперечисленным требованиям подтверждается декларацией о соответствии на фирменном бланке    Участника закупки, подписывается  руководителем Участника закупки, скрепляется печатью Участника закупки и представляется в составе приложенных к заявке документов.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Разъяснения предоставляются Заказчиком с момента размещения документации о закупке на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, но не позднее, чем за 2 дня до даты окончания приема заявок закупки. Разъяснения предоставляются в электронном виде на адрес, указанный при подаче запроса. Запрос разъяснений оформляется в электронном виде одним файлом в формате MSWord, подписывается электронной подписью участника и направляется на официальный электронный адрес заказчика с указанием в теме письма номера закупки.

Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке:

462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д. 2

(кабинет директора ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный-Урал»)

14 часов 00 минут (время местное) 12.08.2014г.

Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:

462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д. 2

(кабинет директора ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный-Урал»)

14 часов 30 минут (время местное) 12.08.2014г.

Условия допуска к участию в закупке:

Соответствие требованиям к участникам закупки. Соответствие оформления заявки требованиям документации о закупке.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. Ценой договора признается итоговая цена с учетом всех налогов, пошлин и сборов, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством; стоимости поставляемых материалов, изделий, комплектующих изделий транспортных расходов по их доставке до места выполнения работ, затрат на временные здания и сооружения, утилизацию демонтированных строительных материалов, а также все иные расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по договору согласно технической документации (Приложение 2). Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок;

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

В порядке очередности поступления заявок;

Размер обеспечения заявки на участие в закупке:

Не установлен.

Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения:

Не установлен.

Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения:

Не установлен.

Срок подписания договора с победителем закупки:

Не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента определения победителя и подписания протокола по результатам рассмотрения заявок.

Запрос цен является не торговой формой закупки, не попадает под действие статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является публичным конкурсом и не попадает под действие статей 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения процедуры запроса цен без объяснения причин. Заказчик не несет материальной ответственности перед участниками закупки, которым такое действие может принести убытки.

Приложение №1 – Форма заявки на участие в запросе цен

Приложение №2 – Техническая документация.

Приложение №3 - Проект договора

                                                                                                          Приложение № 1

Заявка

на участие в запросе цен

____ N ___________                                               Кому: Государственное унитарное предприятие                   Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал»

«ХХ» ххххх 2014 г.                                                  

Полное, сокращенное фирменное наименование участника закупки:

_____________________________________________________________________________________

Юридический адрес участника закупки:

_____________________________________________________________________________________

Почтовый адрес участника закупки:

_____________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика участника закупки (ИНН)

__________________________________________________________________________________

Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП):

__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника закупки:

_____________________________________________________________________________________

1.      Изучив направленный Вами запрос цен - извещение № _______________________________ от «___» _____________ 20___ года, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку на условиях, указанных в запросе цен (документации о закупке) и согласно технической документации.

Наименование, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, количество поставляемого товара:

*При наличии НДС – указать с пометкой в том числе НДС(10или18%)

2. ______________________________________________ (наименование участника закупки) выражает согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса цен и технической документации.

 3 .В цену товара  включены все расходы , в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также доставку и  разгрузку товаров.

3.Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса  цен или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем запроса цен ,  и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом запроса цен , о включении нас в Реестр недобросовестных поставщиков.                                             

Руководитель организации поставщика                                  ___________ /___________________

                                                                                                          Подпись         расшифровка подписи

«__» __________ 2014 года.                                                           М.П.

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к продуктам питания для нужд ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал» по адресу : г. Орск, ул. Докучаева, д.2

            1. Наименование поставляемого товара: Поставка продуктов питания (мясо говядины) для нужд ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал»

            2. Место поставки товаров: по адресу : 462401. Оренбургская область, г. Орск, ул. Докучаева, д.2 

            3. Условия поставки товаров: Поставщик должен своими силами и за свой счет осуществлять доставку и разгрузку товаров на склад Заказчика. Передача и приемка товаров осуществляется на условиях, указанных в проекте Договора.

            4. Спецификация:

Требования к таре, упаковке, подтверждению соответствия с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний

Безопасность товара должна соответствовать « Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013)(принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 68) и подтверждается декларацией соответствия.

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Тара должна соответствовать ГОСТ Р 52601-2006 «Мясо. Разделка говядины на Отрубы. Технические условия» .Товар должен быть упакован индивидуально в полимерную пленку, разрешенную для контакта с пищевыми продуктами, в коробки из гофрированного картона.

Транспортные средства и контейнеры для перевозки товара оборудуются средствами, позволяющими соблюдать и     регистрировать установленный температурный режим согласно ГОСТа Р 52601-2006 «Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия»     

Требования к остаточному сроку годности товара           

                   Остаточный срок годности (хранения) товара на момент поставки должен составлять не менее

70 % от основного срока годности.

Приложение № 3

ПРОЕКТ

Договор № ______

на поставку продуктов питания

для нужд ГУП Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал»

г. Орск                                                                                                                    «__» ­­­­­­_______ 2014г.

______________________________________________ в лице __________________ , действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал», в лице директора Романова Г.В. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.      Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется произвести отпуск, а Покупатель принять и оплатить товар, указанный в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2  При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в настоящем договоре.

2.Сведения о товаре, тара и упаковка

2.1. Поставляемый Товар должен соответствовать следующим техническим характеристикам (потребительским свойствам):

Мясо говядина 1 категории, охлажденное , заднетазовая часть туши, бескостное, соответствие требованиям раздела 5.3. ГОСТа Р 52601-2006 «Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия»

Мясо бледно-красного цвета, на разрезе плотное, упругое, запах свойственный свежему мясу. Наличие ветеринарной справки. 

2.2. Поставщик обеспечивает поставку Товара, отвечающего следующим требованиям:

2.2.1. Товар должен поставляться в объеме и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

               2.2.2. Товар должен соответствовать требованиям  « Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013)(принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 68). Безопасность товара подтверждается декларацией соответствия.

2.2.3. Остаточный срок годности (хранения) Товара на момент поставки должен составлять не менее 70% от основного срока годности продукта.

2.2.4. Поставка каждой партии Товара должна сопровождаться надлежаще оформленными документами, подтверждающими поставку (товарная накладная, счет-фактура), надлежащее качество и безопасность (декларация о соответствии)   Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.5. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Тара должна соответствовать ГОСТ Р 52601-2006 «Мясо. Разделка говядины на Отрубы. Технические условия» .Товар должен быть упакован индивидуально в полимерную пленку, разрешенную для контакта с пищевыми продуктами, в коробки из гофрированного картона.

2.2.6. Транспортные средства и контейнеры для перевозки товара оборудуются средствами, позволяющими соблюдать и     регистрировать установленный температурный режим согласно ГОСТа Р 52601-2006 «Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия»     

3. Цена товара

3.1. Товар поставляется по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы на доставку, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей и т.д., т.е. является конечной.

3.3. Цена товара выражается в валюте Российской Федерации.

3.4. Сумма настоящего договора составляет________________________________________

4. Порядок расчетов

4.1. Порядок расчетов за поставку: Расчеты за поставку товара производятся путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщикапо факту поставки Товара в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания сторонами товарных накладных и предоставления Поставщиком счетов – фактур.

4.2. Форма оплаты: безналичный расчет

4.3.  Обязательство Покупателя по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Покупателя .

5.       Права и обязанности сторон

  5.1. Покупатель вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара.

5.2. Покупатель обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств , взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по Договору в соответствии с п.8.4 настоящего Договора.

5.2.4. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.8.4 настоящего Договора либо отсутствовала возможность для оплаты по договору в соответствии с п.8.4 настоящего Договора.

5.2.5. Не допускать расторжения Договора по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договора, и Поставщиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п.8.4 настоящего Договора.

 5.2.6. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договора, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору (в случае если оплата по Договору не была произведена в соответствии с п.8.4 настоящего Договора):

5.2.7. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору (в случае если оплата по Договору не была произведена в соответствии с п.8.4 настоящего Договора):

5.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания Покупателем в соответствии с условиями Договора  товарной накладной по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.3. Направлять Покупателю запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и представить все необходимые документы на поставку Товара в соответствии с п. 2.2.4 настоящего Договора.

5.4.2. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.3. Представить Покупателю сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре .

5.4.4. Гарантировать качество Товара.

6.      Период, место и условия поставки

6.1. Период поставки Товара: с момента заключения договора по 30.09.2014 г.

6.2. Поставка Товара осуществляется по месту нахождения Покупателя: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д.2, ГУП «Санаторий «Южный Урал» (далее – место поставки).

6.3.  Поставка Товара осуществляется два раза в неделю : вторник и пятницу ,  отдельными партиями в соответствии с предварительной заявкой заказчика, которая направляется Поставщику не позднее, чем

 за один рабочий день до предполагаемой даты поставки товара  посредством телефонной и/или

факсимильной связи с указанием наименования, количества товара и даты поставки.

6.4. Доставка Товара должна осуществляться транспортными средствами, специально предназначенными или специально оборудованными для перевозки пищевых продуктов, имеющем документы (санитарный паспорт) в соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», и при условии наличия у персонала, осуществляющего доставку товара, личной медицинской книжки.

7. Приемка товара

7.1. Приемка Товара включает в себя следующие этапы:

- проверка Товара на соответствие требованиям настоящего Договора;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Товара (тары, упаковки);

- проверка наличия документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность Товара, в соответствии с условиями Договора;

- приемка Товара по количеству;

- приемка Товара по качеству.

7.2. Осмотр Товара, поступившего в исправной таре, производится при вскрытии тары. Вскрытие тары производится в обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Покупателя.

7.3. При поступлении Товара в неисправной таре составляется Акт о состоянии и недостатках тары и упаковки.

7.4. При поставке Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы товарной накладной, , счета-фактуры,  подписанные Поставщиком, а также документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Приемка Товара по количеству в соответствии со Спецификацией (Приложение 1) осуществляется представителем Покупателя в момент разгрузки Товара в месте поставки.

7.6. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара и в том ассортименте, в котором он должен был поставить, в течение 1 рабочего дня с момента подписания акта.

7.7 Приемка Товара по качеству осуществляется представителем Покупателя в момент разгрузки Товара в месте поставки. Покупатель осматривает Товар и при отсутствии замечаний принимает Товар по качеству.

7.8. При обнаружении Товара ненадлежащего качества в ходе его приемки Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом  Поставщика с указанием количества Товара ненадлежащего качества, приложением перечня выявленных недостатков и вызвать уполномоченного представителя Поставщика для составления акта об обнаружении Товара ненадлежащего качества.

7.9. В случае неявки представителя Поставщика в течение 1 календарного дня, Покупатель составляет акт об обнаружении Товара ненадлежащего качества самостоятельно.

7.10. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 1 рабочего дня с момента составления совместного акта либо в отсутствие такового – с момента получения уведомления об обнаружении Товара ненадлежащего качества. Расходы, связанные с возвратом Товара в связи с несвоевременной его поставкой, поставкой Товара ненадлежащего качества и сроков годности, осуществляются за счет средств Поставщика.

7.11. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, считается не поставленным.

7.12. Обязанность Поставщика по поставке Товара Покупателю считается исполненной в момент подписания Заказчиком товарной накладной.      

7.13. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Покупателя после подписания Сторонами товарной накладной.

7.14. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком.

8.      Ответственность сторон.

8.1 В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2 В случае просрочки поставки Товара, недопоставки, Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки обязательства.

8.3 Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

8.4 За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик оплачивает штраф, в размере 10% от цены контракта.

8.5 За ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель оплачивает штраф, в размере 2,5% от цены контракта.

8.6 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

9.      Форс – мажор

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение произошло из-за обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс - мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. договора, каждая Сторона обязана немедленно известить о них другую Сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 3 дня с момента их начала.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами (Покупателем и Поставщиком) и действует до 30.09.2014г., а в части не исполненных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

11.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Оренбургской области

12. Порядок расторжения договора

12.1 Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях установленных действующим законодательством.

12.2 При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Покупателя права и обязанности Покупателя, предусмотренные Договором, переходят к новому Покупателю.

12.3 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.4 Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.5 Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Покупателем подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Покупателем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Покупателем подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Покупателем информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

12.6 Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.7 Покупатель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора.

            12.8 Покупатель  обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика

.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Приложения к договору

14.1. Приложение 1. Спецификация на поставку Товара на _1__л.

15. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:

Приложение №1

 к договору № _______ от ______________2014г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ